Рамочный договор на монтаж кондиционеров

Публичный договор-оферта

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

на выполнение монтажа кондиционера.

1. Общие положения

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО “Климат-Мастер СПБ”, действующего на основании Устава (далее по тексту – Подрядчик) и содержит все существенные условия по выполнению монтажа кондиционера.

1.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.

1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Подрядчик предлагает Вам отказаться от выполнения работ.

1.4. Оферта – настоящий документ “Публичный договор-оферта по выполнению монтажа кондиционера ООО “Климат-Мастер СПБ”, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://www.daikin-shop.ru/

1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 3.3. настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.

1.6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком работ Подрядчика по заключенному договору оферты.

1.7. Договор оферты – договор между Подрядчиком и Заказчиком на выполнение монтажа кондиционера, который заключается посредством акцепта оферты.

1.8. Подрядчик имеет право в любой момент изменять Прейскурант цен и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: https://www.daikin-shop.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие.

2. Предмет публичной оферты

2.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу кондиционера по адресу Заказчика.

2.2. Подрядчик выполняет следующие работы, входящие в базовый монтаж кондиционера:

– вывес наружного блока под окно, либо с лестницы;

– прокладка труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель) длинной до 5 метров;

– бурение одного сквозного отверстия;

– подключение к электрической сети;

– пусконаладочные работы (настройка, тестирование).

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Монтаж кондиционера может производиться в два этапа.

2.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, своими силами или с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов, механиков авто-вышек и прочий персонал, не входящий в штат Подрядчика ).

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ Подрядчика:

3.1.1. Стоимость базового монтажа:

– 9000 рублей для моделей мощностью до 3,5 КВт (рассчитаны на 35 м2).

– 10000 рублей для моделей мощностью до 5 КВт (рассчитаны на 50 м2).

– 12000 рублей для моделей мощностью до 7 КВт (рассчитаны на 70 м2).

– 16000 рублей для моделей мощностью до 10 КВт (рассчитаны на 100 м2).

– Для моделей с притоком воздуха стоимость монтажа уточняйте у менеджера (монтаж воздуховода до пяти метров -1000 рублей).

– Стоимость установки внутреннего блока и запуска кондиционера -1900 рублей (при установке кондиционера в два этапа с повторным выездом монтажной бригады).

– Установка и настройка онлайн-контроллера Daikin – 5000 рублей.

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

3.1.2. Стоимость отдельных работ:

– Штроба по монолиту: 2500 руб. погонный метр.

– Штроба по кирпичу: 900 руб. погонный метр.

– Работа альпиниста: от 5000 руб. точка.

– Короб под труботрассу (60×60 мм): 400 руб. погонный метр.

– Короб сетевой: 200 руб. погонный метр.

– Удлинение труботрассы: 750 руб. погонный метр.

– Удлинение сетевого кабеля: 200 руб. погонный метр.

– Бурение дополнительного отверстия: от 600 руб.

– Повторный выезд монтажной бригады: от 2000 руб.

3.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, по факту окончания работ или по 100% предоплате.

3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, оплачивает работы банковской картой либо вносит наличные денежные средства в кассу Подрядчика.

3.4. После проведения Заказчиком оплаты в полном объеме и зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплаты банковской картой либо оплаты в кассу Подрядчика, договор оферты вступает в силу.

3.5. Окончание работ по настоящей публичной оферте оформляется актом, подписываемым Сторонами.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ производится Подрядчиком:

– при установке кондиционера в один этап – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, на которую назначен монтаж;

– при установке кондиционера в два этапа — по согласованию Сторон.

4.2. Дата окончания работ может быть изменена Сторонами в зависимости от срока предоставления Заказчиком помещения для выполнения работ, создания условий для работы, а также объема работы.

4.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

5. Гарантия

5.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты монтажных и пуско-наладочных работ.

5.2. Гарантия длится в течение 3 (трех) лет, при условии соблюдения требований производителя кондиционера по обслуживанию оборудования, которые указаны в гарантийном талоне. Начало гарантии фиксируется от момента подписания акта.

5.3.

В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем Подрядчика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, после получения описания гарантийного случая.

После проверки на объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика, при этом расходы на доставку оборудования или его частей на ремонтную базу Подрядчика и обратно к Заказчику несет Подрядчик.

5.4. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Подрядчиком на условиях поставки по основному Договору, в дополнительно согласованные сроки ( не более 45 календарных дней).

5.5. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование остаются прежними.

5.6. Расходы по демонтажу оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов), подлежащего гарантийному ремонту, и монтажу заменяемого оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов) несет Заказчик.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п. 4.1. настоящей публичной оферты.

6.2. Подрядчик обязан направить своих специалистов к Заказчику для устранения неисправностей оборудования, выявленных в гарантийный период эксплуатации.

6.3. По факту выполнения работ предоставить Заказчику оригинал акта.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявлении дефекта и предоставить Подрядчику возможность произвести осмотр и подтверждение этих дефектов, кроме того, ни при каких условиях, Заказчик не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения Подрядчика.

7.2. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных и пуско-наладочных работ:

– подготовку монтажных площадей,

– обеспечить площади электроосвещением,

– огородить на время проведения монтажных и пуско-наладочных работ придомовую территорию, находящуюся в зоне монтажа.

7.3. Заказчик обеспечивает свободный доступ специалистам Подрядчика для ведения монтажных и пуско-наладочных работ, сохранность монтажного инструмента и изделий на весь период монтажных работ.

8. Прочие условия

8.1. По письменному требованию Заказчика Подрядчик может оформить печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте.

Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис Подрядчика подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей оферты, содержащей реквизиты Заказчика.

Адрес для отправки: 129344, г.Москва, ул.Енисейская, дом № 1, строение 8.

8.2. Подрядчик делает все возможное, чтобы обеспечить качественное выполнение работ Заказчику в соответствии с п. 2.2. настоящей публичной оферты.

8.3.

Подрядчик не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, противоправные действия третьих лиц, а также любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Подрядчиком условий настоящей публичной оферты и не подконтрольные Подрядчику.

8.4. В случае невозможности выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.

8.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.

Если же Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в Бабушкинском районном суде г. Москвы.

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА:

ООО «Климат-Мастер СПб»

Юридический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н

Фактический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н

ИНН 7841439448

КПП 780401001

ОГРН 1117847032973

Источник: https://www.daikin-shop.ru/mont/dogovor-oferta/

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 11.3.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12. Вступление Договора в силу 12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 12.2.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.

Договор на монтаж, установку кондиционеров

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства , препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2.

Not found

Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Договор на установку кондиционера образец бланк

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки, данный документ является гарантийным сертификатом качества. 5.2.

Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 5.3.

Заказчик не имеет права корректировать объемы, коэффициенты, расценки после подписания акта приемки работ.
6.

Сроки выполнения работ 6.1. Дата начала выполнения работ » » , дата окончания выполнения работ » » . Подрядчик обязуется начать работы в течение дней с момента перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика предоплаты. 7. Ответственность сторон 7.1. Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Договор. 11. Прочие условия. 11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора. 11.3.

Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий. 11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик. 11.5.

В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6.

                                      договор №

Внимание Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — . 10.3.

Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне. 11. Прочие условия 11.1.

Важно Гарантии Подрядчик гарантирует: 9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается месяца на монтажные работы от даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты связанные с некачественным монтажом СКВ, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются 2-сторонним актом.
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 10. Расторжение Договора 10.1.

Договор на поставку и монтаж кондиционеров

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании. 4.3.

В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя. 4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя.

Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте. 4.6.

Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности. 7.4.

Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком. 7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.

2., п.7.3, п.7.4.

перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора. 7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом. 8. Ответственность сторон. 8.1.

Исполнителя для выполнения работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 6.2. Заказчик вправе: 6.2.1. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора; 6.2.2.

отказаться полностью или частично от работ, выполнение которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов (на основании подтверждающих документов). 7. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 7.1.

Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ по Договору соответствует действующим стандартам, нормам и правилам. 7.2. Срок гарантии на материалы и работы, используемые и выполненные в рамках настоящего договора, составляет 12 (Двенадцать) календарных месяцев.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации климатического оборудования, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Источник: http://yurburo61.ru/ramochnyj-dogovor-na-montazh-konditsionerov/

/ Гражданство / Договор установку кондиционера

yurburo61.ru

В случае невозможности разрешения путем переговоров споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации. 11.

2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Вступление Договора в силу 12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и подписания приложений к нему и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена.

Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:

  1. Реквизиты сторон.
  2. Прочие условия;
  3. Споры и арбитраж;
  4. Предмет договора;
  5. Упаковка, сертификаты и гарантия;
  6. Ответственность сторон;
  7. Форс-мажорные обстоятельства;
  8. Сумма и порядок расчетов;
  9. Сроки и условия поставки и монтажа;

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем.

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает штраф в размере трех процентов от стоимости Работ. 8.6. Гарантии Подрядчик гарантирует: 9.1.

Понятие и предмет Договор подряда на установку системы кондиционирования воздуха — это соглашение, согласно которому одна сторона, используя свои профессиональные знания и навыки, на заказ другой стороны устанавливает систему кондиционирования воздуха.

Предметом соглашения являются работы по установке системы кондиционирования воздуха (кондиционера). На работы по установке кондиционера (типа сплит-системы) лицензия не нужна.

Стороны Заключить такое соглашение могут физические лица, физические лица — предприниматели, юридические лица. Существенные условия договора (которые обязательно нужно включить)

  1. цена работы или способ ее определения.
  2. идентификационная информация о работе, которая выполняется;

Если обе стороны договора — физические лица — предприниматели и/или юридические лица, то в договоре также обязательно должен быть указан срок договора.

Договор услуги монтажа кондиционера

    Договор на монтаж кондиционераДоговор на монтаж, установку кондиционеровПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА Договор на монтаж кондиционера Кондиционер – не простой бытовой прибор, просто включить в розетку не получится.

    Монтаж кондиционера стоит поручать только ответственным, специализированным организациям.

    Не стоит также забывать, что гарантийное и сервисное обслуживание это разные вещи. Гарантийное обслуживание производит сервисный центр, представляющий производителя кондиционера.

    Договор на сервисное обслуживание заключается с фирмой, производившей установку оборудования.

    Установка кондиционера осуществляется на основании договора монтажа Как и любые услуги, оказываемые населению, установка кондиционера должен осуществляться на основании такого документа, как договор на монтаж кондиционера.

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами

на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеровг.

«» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.1.2.

Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.1.3.

Договор на обслуживание кондиционеров

Сервисный Центр «DTServis» производит ремонт кондиционеров следующих производителей: Сервисный центр производит: Справочный центр Заказать ремонт кондиционера Представьтесь:* Ваш телефон: * Скидка на монтаж На приобретенные у нас кондиционеры скидка на монтаж! А знаете ли Вы: Почему шумит кондиционер? Надёжный поставщик:

  1. >
  2. с юридическими и физическими лицами

Для проведения сервисных в нашей компании заключается договор «На сервисное обслуживание».

В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание.

г. Москва «22» ноября 2012г. ООО ________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора ________________________, действующего

Договор оферта на монтаж

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ИНВЕСТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 5137746003775 ИНН/КПП 7713778646/771301001) (далее по тексту — Подрядчик) и содержит все существенные условия по выполнению .

1.2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора. 1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты.

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Подрядчик предлагает Вам отказаться от выполнения работ.

1.4. Оферта – настоящий документ

«Публичный договор-оферта по выполнению монтажа кондиционера ООО «ИНВЕСТСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

, опубликованный в сети Интернет по адресу: 1.5.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

г. _______________«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика.

Источник: http://aurum-exp.ru/dogovor-ustanovku-kondicionera-17263/

Договор на монтаж кондиционера образец

Рамочный договор на монтаж кондиционеров

Договор на поставку и продажу кондиционеров описывает выбранную клиентом модель климатической системы, сроки ее доставки и фиксирует стоимость. Обсуждение всех условий минимизирует обоюдные риски и приводит к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству. ДОГОВОР No. ____ Продажи и поставки оборудования г.

Москва «___»__________ 2013 г.

___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании __________________, и _____________ в лице ___________________________, действующего на основании______________________________________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение No.

1) (далее — «Оборудование»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор продажи и установки кондиционеров образец

13. Инфо Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на по причинам, не зависящим от Заказчика; — систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на ; — . 10.2.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях: — финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на ; — остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ; — .

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Стоит прописать и особенности и сроки оплаты; порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно; ответственность сторон.

Каждая сторона должна ознакомиться со всеми условиями договора; важно указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут внесены в договор, то осуществляется его подписание сторонами.

Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие.

Договор на монтаж кондиционеров образец

Комната, из нее выход на балкон, комната 12 кв.

Образец договора на поставку и монтаж кондиционеров. В разделе можно скачать образцы и бланки всех видов договоров технического обслуживания с рекомендациями по. Смета установку окон ПВХ Ремонт сервисное сервисное обслуживание область Образец договора на установку.

Договор на установку, монтаж и обслуживание кондиционера образец

. Смета на монтаж кондиционеров в форматах грандсмета и.

Коммерческое предложение по техническому обслуживанию и монтажу систем кондиционирования и. При монтаже кондиционеров в сервисном центре Конвент в Москве обязательной процедурой является заключение. Компании выполняющей монтаж кондиционеров очень удобно иметь готовый бланк договора на монтаж кондиционера пустая форма, в бумажном виде и.

Источник: http://vnik46.ru/dogovor-na-montazh-kondicionera-obrazec-13936/

Вопрос по правам
Добавить комментарий